1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI: Bu sözleşme bir tarafta Esas işveren olan “…………………………..” bundan sonra, işveren olarak anılacak) ile diğer tarafta alt yüklenici “ÇOBANLI İNŞAAT VE TAAHHÜT” ( bundan sonra yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde,”birim fiyat usulune göre kaba inşaat yapım sözleşmesi” olarak akdedilmiştir.
2.TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER:
2.1- İşverenin Adresi:
…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
2.2 – Yüklenicinin Adresi:
Çobanlı İnşaat Taahhüt;
Akarbaşı Mah. Atatürk Bulvarı No:58 ESKİŞEHİR
Tel: 0 222 340 22 66-0 222 30 22 48 -0 222 220 10 51
3.İŞİN ADI:”Kazı, Kalıp,demir,beton betonarme yapım işi“ dir.
4.İŞİN YAPILMA YERİ:Eskişehir ili,Tepebaşı ilçesi Batıkent mahallesi
Pafta no: ….. ada no:…… Parsel no:……….. dir
5.İŞİN NİTELİĞİ: “Projesine uygun malzemeli”kaba inşaatı yapım işi işçiliğidir.
6.İŞVEREN TARAFINDAN TEMİN EDİLECEK MALZEME VE İŞLER:
6.1.İnşaata başlarken Elektrik ve su abonelikleri
6.2.Şantiye Elektrik sayacı ve Şantiye elektrik panosu alımı,Şantiye Su sayacı
6.3.Elektrik ve su faturaları yada hazır kart su sayaçları ile igili ödemeleri
6.4.Yapı denetim ve her türlü projelerle ilgili ödemeler
6.5.Belediyelerle ile ilgili her türlü ödemeler
6.6.Yapı denetim ve proje müellifleri ile yüklenici koordinasyonu,harita mühendisine kazının aplikesinin ve kazıdan sonra binanın aplikesinin yaptırılması
6.7.Tüm inşaat malzemeleri
7.YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLER LİSTESİ
Kalıp Yapılması
Demir malzemesi ve demir döşenmesi
Endüstriyel Plywood malzemeli ,kalıp işçiliği ve kalıp yapılması
Her demir çapı için ayrı çaplarda paspayı malzemesi temini ve teker
teker montajı
Kalıp imali için gerekli her türlü asansör veya vinç sistemlerinin temini
Teleskopik kalıp direkleri,krikolar dahil tüm kalıp iskelesi temini
Tüm kalıp tie rot boruları,
Tie rot Civataları ve kilitleri.
Tüm sarf malzemeleri,bağteli,çivi,endüstriyel Plywood kalıp yağları vs
Döşeme plywoodları arası (T) profiller malzemesi
Tüm temel demiri çevresine bakır temel topraklanması yapılması
Elektrik Temel topraklanma plakaların çakılması
Elektrik fenş borularının atılması
C30 temel,perde,tabliye ve diğer betonların atılması ve değişik etkime çaplı özel şişelerle vibrasyon Yapılması, Beton kürü ve bakımı
Temel betonu atıldıktan sonra ,temel yanlarına PP 3000 şalomalı su yalıtımı yapılması
İşin başında Yüklenicinin En az 12 yıllık şantiye şefi ve en az 25 yıllık inşaat mühendislerinin bulunmasıi
Kalıp ve demirin yapı denetim görevlisine kabul ettirilmesi
Yüklenicicinin İşveren SSK dosyası altında ssk işyeri numarası, alarak,
çalışanların ssk primlerinizin yatırılması
Her türlü risk alımı,İnşaat yapım sürsince Deprem,Toprak kayması,
Toprak çökmesi,Kalıp Çökmesi,Betonun,Soğuktan, sicaktan
korunması, işçilik hatası kalıp çökmesi halinde çöken kalıbın bila bedel
tekrar yapılması ,
Zayii olan demir ve betonunun tekrar temin edilmesi ,
iş kazaları, yaralanamalar ve ölümler halinde tam mesuliyet
Çatının uçmaması için , çatı tabliyesine demir bağlantı kancaları yapılması
Bunların hepsinin Yapı denetim görevlilerine ve işverenin sağladığı şantiye şefine kabul ettirilmesi
8-İŞİN MİKTARI:Projesine uygun 10 blokdan oluşan iş yeri kaba inşaatı işidir.
9.İŞİN SÜRESİ :İşin süresi,İşe başlama tarihinden itibaren, cumartesi,Pazar, resmi tatil günleri ve dini ve milli bayramlar dahil 350 takvim günüdür. Bu günlere Eskişehir için hava sicaklığının +5 ▫ C,(artı Beş derece) Santigradın, altına düştüğü günler,yağmurlu ve kar yağışlı günler süre uzatımı Olarak ayrıca işin yapım süresine ilave edilecektir.
10.İŞE BAŞLAMA TARİHİ:06.01.2009 dur.
11.SÖZLEŞMENİN TÜRÜ :Birim Fiyatlı kalıp,demir,beton inşaat yapım sözleşmesidir.
12.İŞİN KDV HARİÇ TOPLAM BEDELİ: 1.675.490 YTL+KDV
(Bir milyon altıyüzyetmişbeşbindörtyüzdoksan-yenitürklirası+katma değer vergisi)Yapılan işin miktarına göre bu miktar azalabilir yada artabilir.
13.İŞVERENİN ÖDEME ŞEKLİ:
13.1 İşveren yükleniciye aşağıdaki hakedişe esas Birim Fiyatlarla aylık hak ediş düzenleyecektir.Hakedişlere ayrıca kdv ilave edilecektir.
a)Plywood endüstriyel kalıplarla Brüt yüzey pürüssüz Kalıp yapılması (beton değen yüzeyler ölçülür,m2)
*FİATLARA KATMA DEĞER VERGİSİ AYRICA İLAVE EDİLECEKTİR.
13.2.İşveren, İşverenin yüklenicinin banka hesabına 250.000 YTL(yirmibeşbin yeni türk lirası)Avans Peşinatını,29.01.2009 saat 12.00’a kadar ,yüklenicinin banka hesabına yatıracaktır.
13.3.Yüklenici her ayın sonunda hak ediş düzenleyerek işveren yada işveren vekiline sunacaktır
13.3.İşveren Aylık imalatların gerçekleşmesinden sonra,takip eden ayın ilk 10 iş günü,(on iş günü) içinde de Yüklenicinin hazırlayacağı hak edişleri kontrol ederek, Yüklenicinin banka hesabına havale/EFT şeklinde ödeme yapmak zorundadır.
13.4.İşveren Yükleniciye tüm ödemeleri Yüklenicinin aşağıdaki banka hesabına yatıracaktır.Aşağıdaki banka hesap numarasına yatacak ödemelere ait Banka dekontu “ödeme dekontu” yerine geçecektir.İşverenin tüm Ödemelerini Yapacağı,Yükleniciye ait resmi ticari, banka hesap bilgileri:
Çobanlı inşaat&Taahhüt,Mehmet Nuri Çobanlı
………………. bankası Bankası,………………….şubesi, ………………… Şube kodu:……..
Hesap numarası:……………….
14.YÜKLENİCİYE ÖDEMELERİN ZAMANINDA YAPILMAMASI HALİ:
14.1.İşverenin ödemelerini zamanında yapmaması ,yüklenicinin her türlü hukuki hakları saklı kalmak şartıyla sözleşmeyi tek taraflı fesih nedenidir.
14.2.İşverenin yüklenicinin banka hesabına 250.000 YTL(ikiyüzelli bin yeni türk lirası) peşinatını 29.01.2009 saat 12.00’a kadar yatırmaması halinde bu sözleşme geçersiz olacaktır.
15.SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ:
15.1.Bu sözleşme,işverenin yüklenicinin banka hesabına 25.000 TL (yirmibeşbin yeni türk lirası) peşinatını,29.12.2008 saat 12.00’a kadar yatırması halinde yürürlüğe girer.
15.2.İşverenin 29.01.2009 saat 12.00’ a kadar 250.000 YTL(Yirmibeşbin yeni türk lirası) peşinatı yatırmaması halinde bu sözleşme geçersiz olacaktır.
16. İŞİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN GEREKLİ PERSONEL VE ARAÇLAR:Sözleşmenin imzalanmasından sonra yüklenici, üstlenmiş olduğu işin önemine ve iş programına uygun olarak, işlerin yapılması için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, işçileri temin zorundadır.
17.YÜKLENİCİNİN KENDİ SSK PRİMLERİNİN YATIRILIŞ ŞEKLİ: Yüklenici,Bu sözleşmeyi SSK ya ibraz ederek, sadece bu inşaatta kendi çalıştıracağı elemanlara ait sigorta primlerini,esas işverenin bu işle ilgili SSK da dosya açacağı 4.4003 kodlu hesaba yatıracaktır
18. VERGİ, RESİM VE HARÇLAR İLE SÖZLEŞMEYLE İLGİLİ DİĞER GİDERLER:
Her türlü,vergi,resim,harçlar ve bu sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin damga vergisi, bütün vergi, resim ve harçlar işverene aittir.
19.ONAYLI İNŞAAT PROJELERİ:
İşverenTüm İnşaat projelerinden üçer ozalit çektirerek, birer örneğini yükleniciye verilecektir.
20.FİYAT FARKI:
Asgari ücrete gelebilecek artışlar, birim fiyatlara ilk hak edişte yansıtılacaktır.
21.İŞ BU SÖZLEŞME, 26.12.2008 tarihinde bir nüsha,5 sayfa olarak Eskişehir’de yapılmış olup, 21 madde,şıkları ve bendleri ile bir bütündür.İşveren ve yüklenici tarafından imzalanmış statik projesi ile birlikte bir bütündür.Anlaşmazlık halinde Eskişehir Mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.
Yüklenici İşveren ÇOBANLI İNŞAAT&TAAHHÜT ……………………… İmza- kaşe İmza- kaşe
- beton dökme oyunu (97)
- kereste metreküp hesaplama (81)
- ton ile neler ölçülür (63)
- beton metreküp hesaplama (54)
- 1m2 kaç m3 eder (54)
- kereste hesaplama (48)
- kereste m3 hesaplama (42)
- 1 m3 kereste kaç m2 (40)
- beton dökme oyunları (38)
- ahşap kalıp iskelesi hesabı (34)
- 1 m2 kaç m3 eder (32)
- kalıp iskelesi nasıl hesaplanır (32)
- montaj sözleşmesi örneği (30)
- hazır beton sözleşme örneği (29)
- çatı kereste hesabı (25)
- hazır beton sözleşmesi örneği (24)
- (24)
- kereste hesabı (23)
- hazır beton alım sözleşmesi (22)
- perde beton fiyatları (21)
- kalıp sözleşmesi (20)
- inşaata ne kadar demir gider (19)
- iş iskelesi nasıl hesaplanır (18)
- m2 ye kaç tuğla gider (18)
- 1 m3 beton kaç kg demir (18)
- 1m3 kereste (17)
- kereste metreküp hesabı (17)
- temele ne kadar demir gider (17)
- demirin tonu kac lira (16)
- 1 ton toprak kaç m3 eder (16)
- 1m2 kaç m3 (15)
- ağaç metreküp hesaplama (15)
- kalıp demir beton işçilik fiyatları (15)
- çatıya ne kadar kereste gider (15)
- tonla neler ölçülür (14)
- ahşap kalip iskelesi nasil hesaplanir (14)
- 1 ton demir kaç lira (14)
- 1 m3 toprak kaç ton (14)
- 1 m3 tuğla kaç adet (13)
- almanya plaka sorgulama (13)
- 1m3 kaç m2 eder (13)
- inşaat kalıp sözleşmesi (13)
- lambiri hesaplama (13)
- kereste m3 nasıl hesaplanır (12)
- temel demir hesabı (12)
- inşatdemirrfiyatları (12)
- inşaata kaç ton demir gider (12)
- metrekareye ne kadar demir gider (12)
- 1m3 beton kaç ton (12)
- 1m3 mermer kaç ton (12)
Benzer yazılar:
- DEMİR VE BETON İŞVERENE,DİĞER TÜM MALZEMELER YÜKLENİCİYE AİT GÖTÜRÜ USUL KABA İMŞAAT YAPIM İŞİ SÖZLEŞMESİ (TEKLİF ÖRNEĞİ)
- GÖTÜRÜ USUL KABA İNŞAAT YAPIM İŞİ SÖZLEŞMESİ
- kalıp demir beton kaba inşaat inşaat 288 TL/m2 den başlayan fiyatlar
- kalıp demir beton komple kaba inşaat teklifi alın
- eskişehir kalıp demir beton için Çobanlı inşaat tan teklif alabilirsiniz.